Что нового?
Добро пожаловать!

Что бы видеть скрытый текст и полноценно общаться на портале, необходимо зарегистрироваться

Оказание услуг по копке колодца

Договор Оказание услуг по копке колодца 1

Нет прав для скачивания
Договоры
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________________​

г. Город
«»_________ 20___ г.​
_______________________________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) от своего имени, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «*******», в лице Генерального директора *******, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА​

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие виды работ:

№ п/п​
Вид работ​
Стоимость, руб.​
Стоимость и вид работ согласованы​
Заказчик​
Подрядчик​
Итого:
1.2. Дата начала выполнения Работ «» _______ 20__г., дата окончания выполнения Работ «» _______ 20__г.

1.2.1. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения Работ, а также сроки завершения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки), то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ​

2.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов несет Заказчик.

Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.

2.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Заказчик.

2.4. Подрядчик вправе выполнить Работы лично и/или привлекать к выполнению Работ отраженных в п.1.1 настоящего Договора других лиц (субподрядчиков) без уведомления об этом Заказчика при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.

2.5. Заказчик в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывает Подрядчику всяческое содействие в выполнении Работ указанных в п.1.1 настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ​

3.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику по средством телефонной связи о готовности к сдаче результата Работ отраженных в п.1.1 Настоящего Договора.

3.2. В течение суток со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту приемки-сдачи выполненных работ либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ производится на территории Заказчика.

3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ​

4.1. Цена Работ по Договору составляет _________ (_________________________________) руб. и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

4.1.1. Цена Работ по настоящему Договору не является окончательной (приблизительной).

4.1.2. В случае возникновения необходимости в проведении Подрядчиком дополнительных Работ и по этой причине в существенном превышении определенной не окончательной (приблизительной) цены Работы, Подрядчик обязан своевременно (в течение суток с момента обнаружения), предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре подряда цены Работы, вправе отказаться от Договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть Работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.

4.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

50% часть цены Работ, Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата);

стоимость материалов и их доставки оплачивается до начала разгрузки;

оставшуюся часть цены Работ, Заказчик оплачивает в течение суток после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН​

5.1. За нарушение сроков оплаты (п.4.2 Договора) Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1 (одного) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, а также требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные по вине Заказчика: простоем, либо перенесения сроков исполнения Работы, либо увеличения указанной в настоящем Договоре цены Работы (п.4.1 Договора) в случаях всякого неисполнения Заказчиком обязанности оказывать содействие в выполнении Работы Подрядчику (п.2.5 Договора).

5.2. В случае нарушения Заказчиком условий указанных в п.2.1 настоящего Договора в части не получении Подрядчиком в указанный срок указаний, а равно: не устранения Заказчиком указанных обстоятельств, изменения указаний о способе выполнения Работ и/или не принятия Заказчиком в разумный срок других необходимых мер для устранения возникших обстоятельств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.

5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР​

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 14 дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 28 дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА​

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «»________ 20__ г..

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ​

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона, средствами почтовой связи (заказным письмом по почте с уведомлением, письмом по описи) или иным способом позволяющим достоверно определить направление претензии и Сторону отправителя, направляет другой Стороне претензию в письменной форме. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы предоставляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. Срок рассмотрения претензии 10 дней с момента её получения.

8.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение указанного срока с учетом срока её рассмотрения, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ​

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности относительно содержания настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН​

ЗАКАЗЧИК: / _______________ / __________________________________________________________________________

Паспорт серия ______ номер _________ выдан _______________________________________________________________

ПОДРЯДЧИК:

ОГРН*******
ИНН/КПП*******
ОКПО*******
ОКАТО*******
ОКТМО*******
ОКОГУ*******
ОКФС*******
ОКОПФ*******
Юр. адрес*******
Телефон*******
Банк*******
Р/с*******
К/с*******
БИК*******
/ _______________ / *******

М.П.
Сверху Снизу